Conditions Générales de Vente et de Livraison

Applicabilité. Le site de vente de la société O PUISSANCE 4 SARL est exclusivement dédié aux clients professionnels, ci-après désignés le ou les CLIENT(S), à savoir aux CLIENTS faisant un usage professionnel des produits et/ou prestations dont ils font l'acquisition sur le site.

Les commandes passées auprès de la société O PUISSANCE 4 SARL, au capital social de 20 000 euros, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 7489 780 577 00032, dont le siège social est 57A Rue des Romains, 68390 SAUSHEIM, à partir de son site shop.opuissance4.com sont exécutées exclusivement en vertu des présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison. Dans tous les cas, ces conditions générales de vente sont conformes aux dispositions légales régissant les relations commerciales entre professionnels.

I. Informations personnelles

1. La protection des données à caractère personnel constitue une préoccupation majeure de la société O PUISSANCE 4. Elle constitue un gage de la confiance que nos CLIENTS peuvent nous accorder.

2. En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement UE 2016/679, en application depuis le 25 mai 2018, il est rappelé que les données à caractère personnel qui sont demandées au CLIENT, sont nécessaires au traitement des prestations et/ou commandes qu’il nous demande de réaliser dans le cadre des engagements commerciaux qui ont été conclus, et que la collecte de ces données a cette unique finalité, le traitement des commandes et des prestations contractuelles (création, impression, livraison, etc.). 

3.  cet effet, le CLIENT se verra remettre un note d'information au moment de la passation de commande, l’informant de ses droits au titre des règlementations ci-dessus et lui permettant de s’assurer de la protection et de la sécurisation de ses données à caractère personnel, et d’avoir le nom d’un interlocuteur, responsable de traitement, au sein de la société O PUISSANCE 4 qu'il pourra notamment contacter à l’adresse : infos@opuissance4.com ou sophie@opuissance4.com

4. En fonction des choix émis lors de la création ou la consultation de son compte, le CLIENT sera susceptible de recevoir des offres de la société O PUISSANCE 4, s'il a sélectionné cette option. Si le CLIENT ne souhaite plus recevoir ces offres, il pourra à tout moment en faire la demande en adressant un courrier à l’adresse : infos@opuissance4.com ou sophie@opuissance4.com.

5. Lorsque le CLIENT navigue sur notre site, la société O PUISSANCE 4, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 489 780 577 00032, collecte certaines données afin de :

  • créer et gérer les comptes,
  • assurer le bon déroulement des transactions, notamment pour la livraison,
  • lutter contre les fraudes,
  • réaliser des statistiques et des analyses afin d’améliorer la qualité des services proposés,
  • se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et/ou à toute décision d’une autorité judiciaire compétente.

6. La société O PUISSANCE 4 utilise les services de la société STRIPE (https://stripe.com/fr) pour la réalisation de ses transactions financières. Pour des raisons de sécurité, les numéros de carte bancaire ne sont jamais connus de la société O PUISSANCE 4 quelles que soient les étapes de la transaction.

7. À tout moment, le CLIENT dispose de la faculté de modifier ses informations depuis la rubrique « Mon Compte » de la société O PUISSANCE 4 et auprès des adresses email contact mentionnées au point 3 ci-dessus.

8. Conformément à la loi, la société O PUISSANCE 4 assure la conservation des commandes et des informations relatives pendant le délai déterminé par décret et en garantit à tout moment l'accès à son CLIENT si celui-ci en fait la demande.

II. Commandes

1. Le CLIENT peut passer commande en se rendant sur le site shop.opuissance4.com. Le site shop.opuissance4.com est un site marchand qui impose au CLIENT d'être identifié pour pouvoir passer commande. Le CLIENT s'identifie à l'aide d'un formulaire qu'il valide. A défaut de communiquer les informations obligatoires demandées, la société O PUISSANCE 4 ne sera pas en mesure de traiter la commande du CLIENT.

2. Parmi ces informations, le CLIENT doit saisir son adresse de courriel qui va servir d'identifiant et un mot de passe. L'adresse de courriel et le mot de passe donnés par le CLIENT sont personnels à ce dernier et c'est au CLIENT de s'assurer de leur véracité et de leur pertinence et de leur confidentialité.

3. En cas d'acceptation de l'offre par le CLIENT, la société O PUISSANCE 4 en accuse réception dans les meilleurs délais par courriel. Cet accusé de réception envoyé par la société O PUISSANCE 4 ne constitue pas une acceptation définitive de la commande du CLIENT.

4. L'accusé de réception a pour but de permettre au CLIENT, avant la conclusion définitive du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. Il précise aussi les coordonnées complètes de la société O PUISSANCE 4 où il peut obtenir les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales et formuler des réclamations si nécessaire.

5. Le CLIENT est invité à vérifier le détail et le prix de l'offre et, le cas échéant, à corriger d'éventuelles erreurs, avant toute confirmation.

6. La société O PUISSANCE 4 se réserve le droit de refuser les commandes passées via son site lorsque :

  • le format des images utilisé n'est pas « certifié imprimable »,
  • les contraintes ou remarques d'impression ne peuvent être respectées,
  • plus globalement, si le produit ne peut être réalisé pour toute raison interne ou externe de production,
  • lorsque le contenu à imprimer porte manifestement atteinte aux droits de tiers et/ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7. Dans ce cas, la société O PUISSANCE 4 en informera le CLIENT par courriel.

8. Après analyse de la commande, la société O PUISSANCE 4 confirme au CLIENT par courriel la faisabilité de sa commande (courriel de dossier complet) et conclu alors de façon définitive le contrat. Dans le cas d'un refus de la commande par la société O PUISSANCE 4 , le CLIENT peut :

  • soit annuler sa commande sans frais,
  • soit confirmer sa commande et envoyer de nouveau les éléments non conformes mais alors :
    • il s'engage à prendre en charge au minimum des frais de gestion de sa commande en cas d'annulation ultérieure,
    • et la société O PUISSANCE 4 pourra, à tout moment, annuler cette commande en cas d'échanges trop nombreux de ces éléments.

9. Les produits de la société O PUISSANCE 4 étant réalisés spécialement pour le CLIENT (impression sur mesure), ils ne peuvent pas être modifiés une fois le contrat validé de façon définitive par l'envoi du courriel de validation.

10. Toute commande finalisée (dossier complet) ne pourra plus faire l'objet d'annulation ou de modification de la commande comme un changement de format, de quantité ou d'adresse de livraison ou autre sauf cas explicitement accepté par la société O PUISSANCE 4

11. Dans le cas d'une commande comportant un BAT et dans le cas où le BAT ne permet pas d'arriver à une image correcte pour le CLIENT, le CLIENT aura la possibilité d'annuler sa commande mais le CLIENT devra prendre en charge les frais de BAT ainsi que les frais de gestion d'annulation qui lui seront communiqués au préalable par la société O PUISSANCE 4.

12. POUR LES PANNEAUX : Dans le cas où au moins l'une des dimensions (base ou hauteur) dépasse 1m, la société O PUISSANCE 4 peut imposer une découpe du panneau en plusieurs morceaux et prévient le CLIENT par courriel que son produit sera découpé et lui propose un calepinage. Cette découpe en plusieurs morceaux ne peut constituer en aucun cas un motif d'annulation de la commande par le CLIENT. En aucun cas une commande réalisable avec calepinage ne peut être annulée.

III. Produits et prix

1. Il appartient au CLIENT de vérifier que les produits choisis correspondent à ses besoins, ses contraintes et sa destination, ses spécifications, notamment choix du type d'impression, de la qualité papier, du format d'impression, des couleurs, du type de support, etc...

2. Les prix sont indiqués dans l'offre validée par le CLIENT. Ces prix sont établis en euros pour des prestations d'impression exécutées dans des conditions normales de réalisation. La somme totale des prestations d'impression - y compris les frais d'emballage et de port uniquement pour les commandes à livrer en France métropolitaine - à payer par le CLIENT est indiquée dans l'offre.

3. Dans l'hypothèse d'une livraison hors du territoire français, toutes formalités à accomplir, tous impôts, taxes, droits ou autres qui seraient à payer sur le prix des prestations, en application de la réglementation en vigueur (réglementation intra-communautaire, réglementation d'un pays importateur ou d'un pays de transit, etc...) sont à la charge exclusive du CLIENT, sauf disposition légale ou réglementaire contraire. Le CLIENT s'engage à vérifier les formalités et possibilités d'importation des produits de l'impression qu'il a commandés compte tenu de la réglementation du pays de livraison.

4. Le prix contenu dans l'offre est calculé en fonction des contraintes fournies par le CLIENT dans le configurateur du site. Toute modification desdites configurations ainsi que toute nouvelle spécification fournie par le CLIENT ou dans l'hypothèse où le format des images ne peut être "certifié imprimable" par la société O PUISSANCE 4, pourra donner lieu de plein droit à une révision de l'offre, sans préavis, ce que le CLIENT accepte et reconnaît.

IV. Couleurs, tolérances et recommandations techniques

1. La société O PUISSANCE 4 ne peut garantir à 100 % une couleur d'impression, le CLIENT accepte donc des variations de teinte tout au long d'un tirage et de même la présence de défauts mineurs, invisibles pour les utilisateurs non avertis. De même, la société O PUISSANCE 4 ne peut en aucun cas garantir une couleur ou un rendu identique au fichier visualisé sur écran ou imprimé par l'imprimante d'un tiers. Le rendu à l’écran ne peut nullement être comparé au rendu après impression. A l’identique, en cas de réimpression, même à partir du même fichier, les rendus d’impression peuvent être différents.

2. Des tolérances de production sont applicables et correspondent aux pratiques du marché :

  • Une tolérance de 10 % sur les quantités commandées en plus ou en moins est acceptée par le CLIENT.
  • Une tolérance de 7 % en plus ou en moins sur le format final est également acceptée par le CLIENT.

3. En aucun cas un décalage de coupe et/ou l’optimisation du format, dans le cadre de ces tolérances, ne pourront être considérés comme un défaut entraînant un retirage ou une réduction du prix de la commande.

4. Une rayure, un éclat de quelques centimètres carrés, une légère bosse, etc., sur un support de quelques mètres carrés est en aucun une non-conformité. Du fait de la taille des panneaux et autres supports manipulés et transportés, ce type d’aléas est tout à fait conforme au processus de production et de transport standard. En effet, une fois posé, le plus souvent à plusieurs mètres des passants, clients, visiteurs, les aléas sont strictement invisibles et n’empêchent, en aucune façon, la bonne utilisation du support. Il est de plus, très aisé (mais plus coûteux) pour le CLIENT de O PUISSANCE 4, compte tenu de l’utilisation finale du support qu’il souhaite faire du produit (dont lui seul est parfaitement informé) de choisir un rendu qualité photo afin de nous permettre de produire le support dans un processus plus qualitatif.

En effet :

  • Nos produits sont des produits à usage très ponctuel (supports imprimés pour annoncer un événement en bord de route).
  • Nos produits sont destinés à faire de la promotion des ventes.
  • Nos produits sont des supports grands formats pouvant être utilisés durablement, mais sont alors installés en extérieurs et vu de très loin.

5. Tous les formats des produits de la société O PUISSANCE 4 sont optimisés afin d'éviter des pertes de produit trop importantes mais ces optimisations restent dans les limites de tolérances définies ci-dessus.

6. POUR LES PANNEAUX : Dans le cas où le format demandé impose que le produit ne puisse être réalisé en un seul morceau, la société O PUISSANCE 4 prévient le CLIENT par courriel que son produit sera découpé en plusieurs morceaux et lui propose un calepinage. Le CLIENT peut alors, suite à ce courriel et uniquement si cela est possible, payer un supplément lui permettant d'avoir son produit en un seul morceau ou de modifier son calepinage.

7. Dans le but d'anticiper d'éventuels problèmes liés à la réalisation des fichiers d'impression, la société O PUISSANCE 4 recommande vivement au CLIENT de respecter ses spécifications techniques, d’utiliser ses gabarits et le cas échéant d’opter pour un BAT numérique. En cas de non-respect de ces recommandations, la responsabilité de la société O PUISSANCE 4 ne serait en aucun cas engagée.

8. Le BAT numérique, n’est en rien un gage du rendu des couleurs à l’impression, comme mentionné ci-dessus, sauf cas exceptionnels. De même le BAT numérique n’est en aucun cas un contrôle par la société O PUISSANCE 4 du contenu du document. La société O PUISSANCE 4 ne peut être tenu responsable de la non correction de fautes d’orthographes ou de propos illicite de son contenu. En validant le BAT, le CLIENT valide ainsi le contenu, le format et les options afférentes comme par exemple la position des œillets et engage sa responsabilité en cas d'erreur.

9. Faire un BAT prend du temps et peut être soumis de 24 à 48h après la date de commande. Il faut donc que le CLIENT en tienne impérativement compte dans la gestion des délais car cela décale la date de livraison d'autant. Dans le cas d'une urgence particulière, il faut impérativement prévenir les équipes de la société O PUISSANCE 4 afin d'ajuster le temps de réaction à votre besoin.

10. Le BAT numérique permet de vérifier la conformité de la mise en page, des textes, des images avant l'approbation définitive du client, dégageant ainsi la responsabilité de l'imprimeur sur les éventuelles erreurs subsistantes.

11. O PUISSANCE 4 n’est pas garant de la résolution des fichiers transmis par les CLIENTS, qui est inhérente au fichier fourni, et cela que l’option BAT soit validée ou NON.

12. Dans le cas où l’option BAT n’a pas été sélectionnée, O PUISSANCE 4 offre la prestation suivante :

  • Vérification de la concordance des éléments avec le bon de commande
  • Vérification de l'homothétie des fichiers
  • Conversion colorimétrie en CMJN

13. Publicité sur véhicule : 

Adhésif : nous vous conseillons de faire faire la pose par un poseur professionnel. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre constructeur / garagiste pour voir si la peinture de votre véhicule peut supporter un adhésif. Nous vous conseillons de valider avec votre constructeur / garagiste la nature du support possible et de nous en donner la parfaite référence technique. Attention à la nature de la peinture, au temps de séchage si elle est fraîche de quelques semaines, attention à la qualité de la pose, attention à la qualité de la peinture. Dans tous les cas de figure prenez vos précautions. En tout état de cause, nous ne faisons qu’imprimer l’adhésif que vous avez sélectionné. Quelles que soient les conséquences et les dégradations liées à la mauvaise utilisation ou installation de cet adhésif, la société O PUISSANCE 4 ne pourra en aucun cas être tenue responsable et aucun dommage et intérêt de quelque nature que ce soit ne pourra lui être réclamé.

Magnétique : nous vous rappelons qu’il est interdit de rouler avec un support magnétique. Le support magnétique doit être posé sur un véhicule à l’arrêt. Nous vous rappelons que le support magnétique ne doit impérativement pas être laissé en continu sur la carrosserie. Il doit être retiré régulièrement. Avant chaque pose, le support doit être parfaitement dégraissé, nettoyé et sec. Comme pour les adhésifs de véhicule nous vous conseillons de vous rapprocher de votre concessionnaire / garagiste. Idéalement un support magnétique ne doit pas être collé plus de 12h par jour. En tout état de cause, nous ne faisons qu’imprimer le support magnétique que vous avez sélectionné. Quelles que soient les conséquences et les dégradations liées à la mauvaise utilisation de ce support magnétique, la société O PUISSANCE 4 ne pourra en aucun cas être tenue responsable et aucun dommage et intérêt de quelque nature que ce soit ne pourra lui être réclamé.

V. Paiement

1. Les règlements s’effectuent exclusivement en euros.

2. Le paiement s’effectue par carte bancaire ou virement. La commande est payable comptant en totalité au moment de la commande.

3. Le paiement différé par virement bancaire implique que la livraison des produits commandés ne pourra se faire qu'à réception par la société O PUISSANCE 4 du virement bancaire. Par conséquent, la livraison sera décalée d'autant de jours. Lors du virement, le CLIENT est tenu d'indiquer la référence de sa commande. A l'issue du paiement, un document récapitulatif de la commande est transmis au CLIENT par courriel à l'adresse électronique indiquée par lui. Ce document valant accusé de réception reprend l'ensemble des éléments constitutifs du contrat intervenu entre les parties.

4. La société O PUISSANCE 4 se réserve le droit de refuser d’effectuer une livraison ou d’honorer une commande émanant d’un CLIENT avec lequel un litige de paiement serait en cours d’administration.

5. En cas de retard de paiement, et en vertu des disposition légales, la société O PUISSANCE 4 peut décider de plein droit et sans autre formalité de l’application d’intérêts de retard qui seront de 3 fois le taux d’intérêt légal. Ces intérêts courront du jour de la date initialement prévue pour le règlement jusqu’au parfait paiement. Il sera également fait application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le CLIENT doit rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les frais judiciaires et honoraires d’officier ministériel et auxiliaires de justice sur présentation des justificatifs correspondants.

VI. Factures – Annulation de commande.

1. Aucune facture n'est jointe au colis.

2. La facture est disponible immédiatement après la commande, téléchargeable depuis le site de la commande, dans l'espace « HISTORIQUE ET DETAILS DE MES COMMANDES ».

3. Comme rappelé dans le courriel de confirmation de toute commande, en cas de non réception du paiement ou d'impossibilité d'encaissement, ou de non réponse à un problème d'image ou autre et ceci dans un délai supérieur à 15 jours à partir de la demande, la société O PUISSANCE 4 se réserve le droit d'annuler la commande et ceci sans aucun remboursement, ni dédommagement.

4. Lors d’une réclamation, si le CLIENT estime qu’il y a une défaillance de la société de shop.opuissance4.com, que le(s) support(s) est/sont non utilisable(s), alors la société O PUISSANCE 4 analyse les photos reçues et en fonction de l'origine et de la nature de la réclamation :

  • Soit la société O PUISSANCE 4 valide la réclamation et rembourse la commande après retour de la marchandise, dont les frais de retour seront à la charge du CLIENT. Si la marchandise n’est pas retournée alors la commande ne pourra pas être remboursée.
  • Soit la société O PUISSANCE 4 refuse la réclamation en estimant que la marchandise est utilisable ou que l'anomalie n'est pas de son fait, alors la société O PUISSANCE 4 ne rembourse pas la commande. Dans ce cas si la marchandise nous a été retournée, nous la conservons 15 jours et la tenons à la disposition du CLIENT qui devra la faire enlever à ses frais, sinon nous la détruisons la marchandise étant à usage spécifique et personnalisée.

VII. Délais de production et de livraison

1. Les délais associés à toute commande correspondent à la somme des délais de fabrication et de livraison. Ces délais sont exprimés en jours ouvrés. La date de livraison d'une commande est calculée à partir de la date de finalisation de la commande (dossier complet) augmentée des délais de fabrication et de livraison.

2. Si le CLIENT opte pour un BAT numérique, le délai prend effet à partir de la date et de l'heure de la validation du BAT par le CLIENT. La date de livraison sera alors recalculée à partir de cette date de validation du BAT.

3. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, et sont maintenus dans la limite du possible. Les retards éventuels ne donnent pas droit au CLIENT d'annuler la commande, de refuser les marchandises, de demander une réduction de prix, ou de réclamer des dommages et intérêts.

4. Dans tous les cas, la société O PUISSANCE 4 ne sera pas responsable des retards de livraison et de prestation dus à des cas de force majeure, ou en cas d'impossibilité de réaliser une commande, pour les mêmes raisons, dans les conditions prévues initialement. Les évènements de force majeure sont ceux définis par la loi et la jurisprudence, comme une grève, un lock-out, mais il peut également s'agir de contraintes administratives, de décisions des pouvoirs publics prises pour des raisons de santé publique, sécurité publique ou d'ordre public, ou de problèmes liés aux fournisseurs ou prestataires de la société O PUISSANCE 4.

VIII. Propriété et livraison

1. Pour toute commande hors de France métropolitaine, merci de contacter la société O PUISSANCE 4 directement.

2. RESERVE DE PROPRIETE : Les produits demeurent la propriété de la société O PUISSANCE 4 jusqu’au complet encaissement de la commande. Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d’un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens quel que soit le lieu où il se trouve. La société O PUISSANCE 4 peut également de plein droit et sans autre formalité résilier la commande concernée aux torts du CLIENT, suspendre toutes les commandes en cours, et toutes les commandes antérieures non réglées définitivement, qu’elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non sans préjudice de toute autre voie d’action. Lorsque le paiement d’une commande est échelonné, le non-paiement d’une seule échéance après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette ou la résolution de ladite commande par la société O PUISSANCE 4 de plein droit et sans autre formalité. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui sont dues pour d’autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si la société O PUISSANCE 4 n’opte pas pour la résolution des commandes correspondantes.

3. Transfert des risques : Toutefois, à compter de la livraison, les risques des marchandises livrées sont transférés au CLIENT. Cette réserve de propriété ne fait pas obstacle au transfert des risques qui seront à la charge du transporteur à compter de la date à laquelle les produits commandés auront quitté nos locaux. 

4. Les produits commandés sont envoyés à l’adresse indiquée par le CLIENT. La société O PUISSANCE 4 ne peut être tenue responsable de retards de livraison engendrés par une adresse erronée ou incomplète. Le CLIENT se doit de mettre tout en œuvre pour permettre une livraison aisée : plage horaire étendue, lieu accessible et personnel disponible pour réception.

5. En cas d’avis de souffrance, un courriel est adressé au CLIENT qui est tenu de contacter au plus vite le transporteur. Si la commande est retournée à la société O PUISSANCE 4 par le transporteur, le ou les colis sont conservés 1 mois. Passé ce délai, et après avoir averti le CLIENT, la société O PUISSANCE 4 procèdera à la destruction de la marchandise. Si le CLIENT opte pour le renvoi du colis, les frais de réexpédition seront à sa charge.

6. Après vérification de l’ensemble des produits livrés, le CLIENT doit émarger le bon de livraison si les produits réceptionnés sont conformes à sa commande et non endommagés.

7. En cas de produits non conformes à la commande et dont la non-conformité est imputable à la société O PUISSANCE 4 et constatée par cette dernière,Si le CLIENT réceptionne u il sera procédé au remboursement ou au remplacement des produits concernés à l'exclusion de tout autre dédommagement de quelque nature que ce soit.

IX. Responsabilité

1. Les éléments de toutes natures appartenant au CLIENT et remis à la société O PUISSANCE 4 ne sont garantis contre aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doivent être assurés par le CLIENT auquel il est recommandé de conserver un double complet de ses documents et de l'ensemble des éléments remis à la société O PUISSANCE 4. 

2. Si le CLIENT réceptionne un colis en retard, endommagé ou non conforme, et que cela occasionne des dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce soit, la société O PUISSANCE 4 ne saurait en être tenue pour responsable en aucun cas. De même, si la livraison prend du retard, la société O PUISSANCE 4 ne pourra être tenue responsable d'une quelconque conséquence directe ou indirecte causée au CLIENT ou un tiers (retard d’affichage, retard d’ouverture, ré-intervention d’un poseur, location de nacelle, etc....). 

3. Le CLIENT est seul responsable de l’organisation de ses projets, sa communication, ses chantiers et doit anticiper la possibilité d’un aléa. La responsabilité de la société O PUISSANCE 4 se limite uniquement à livrer un produit conforme à la commande du CLIENT (support, qualité d’impression et de finition, etc....). 

4. Dans le cas de figure d’un contexte complexe et urgent, la société O PUISSANCE 4 recommande vivement de prendre des précautions avec des jours de sécurité et d'en avertir par écrit la société O PUISSANCE 4 en expliquant les détails du projet en cours et de son organisation. Même si le fait de prévenir la société O PUISSANCE 4 n’engagera pas sa responsabilité en cas de retard ou d’un aléa quelconque, cela permettra de travailler au mieux aux côtés du CLIENT afin de limiter tous les risques sachant que le risque 0 n’existe pas. 

5. La responsabilité de la société O PUISSANCE 4 s’arrête dès lors que le produit est réceptionné sans réserve par le CLIENT ou toute personne mandatée par lui. Toute conséquence dommageable d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais stockage, d’une mauvaise pose est considérée comme le fait du CLIENT et relève de sa responsabilité.

6. Si un problème de transport, de pose, ou autre survenait par la suite, la société O PUISSANCE 4 ne saurait en être tenue responsable. La responsabilité est celle du CLIENT, de son transporteur ou de tout intervenant mandaté par lui, et ceci pour tout type de manipulation, utilisation ou stockage. Ainsi dès lors que le produit est posé (exemple : bâche suspendue ou fixée, panneaux ou fixé, adhésif collé sur un support ou une vitrine, etc....), il peut y avoir des conséquences de tenue, de solidité, d’arrachage, etc... Quelles que soient les conséquences après la pose, seule la responsabilité du poseur sera engagée et en aucun cas la responsabilité de la société O PUISSANCE 4.

7. La société O PUISSANCE 4 ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat conclu, d'une part en cas de force majeure, en particulier de perturbation ou grève totale ou partielle, notamment des services postaux et moyens de transport ou de communications, d'autre part en cas de faute du CLIENT. De même, la société O PUISSANCE 4 ne saurait être tenue responsable des conséquences résultant de la mauvaise utilisation des produits vendus sur le site. 

8. La responsabilité de la société O PUISSANCE 4, de ses employés et de toute personne agissant en son nom peut être  engagée uniquement pour des dommages directs et prévisibles résultant de faute intentionnelle ou lourde. L’indemnisation de tous autres dommages directs ou indirects subis par le CLIENT de quelque nature que ce soit (perte de marché, perte de clientèle…) qui pourraient résulter d’une commande ou du produit lui-même, est exclue.

9. En cas de force majeure, la société O PUISSANCE 4 peut annuler l’exécution de la commande sans être tenue de payer une quelconque indemnisation.

10. Quelles que soient les conséquences dommageables pour le CLIENT, dans tous les cas, la responsabilité de la société sera limitée au remboursement ou au remplacement du produit concerné, et le remboursement sera limité au montant hors taxes et hors coût de transport de la commande concernée.

11. La société O PUISSANCE 4 peut supprimer ou modifier n'importe quelle donnée du site, notamment les prix ou produits, à tout moment et sans préavis. 

X. Réclamations

1. Toute réclamation relative à la qualité de la marchandise, et plus précisément à sa conformité, ou à tout défaut d'apparence, doit être déposée dans les 48h suivant la réception du colis dans votre espace client. Les indications concernant le mode d‘impression ne sont pas contractuelles. Un mode d’impression particulier (sens des rainures ou type de machine d'impression) n’est pas garanti et, par conséquent, ne constitue pas un motif de réclamation, même indiqué lors de la commande par le CLIENT dans les commentaires. Compte tenu des pratiques admises dans la profession et des contraintes techniques liées à nos fabrications, toute réclamation reçue après ce délai ne pourra être traitée.

2. Aucune photo zoomée et aucune photo non prise en situation réelle ne peuvent constituer la base d’une réclamation. Seule une photo d’ensemble en situation réelle faisant apparaître un défaut (rayures, chocs, défaut d'impression etc..), ou, le retour de la marchandise, permettra la validation d'une réclamation.

3. Dans le cas d’une réclamation en cours, si aucune suite n’est donnée par le CLIENT dans un délai de 3 jours ouvrés, la réclamation sera classée sans suite.

4. Nos produits sont du large, voire très large, format ayant pour vocation à être vu de loin par un client en mouvement (piéton, cycliste, motocycliste, etc. ...). De ce fait des petites irrégularités, quasiment inévitables du fait du mode de production inhérent à ces produits de très grande taille, n'impactent en aucun cas leur bonne utilisation, surtout si la qualité d'impression photo n'a pas été choisie par le CLIENT. Ainsi, une petite rayure sur un grand panneau de signalétique ou sur une grande bâche peut arriver et le produit est alors considéré comme conforme dans notre rapport qualité/prix/délai compte tenu de l'utilisation réelle qui est faite de nos produits.

5. La vérification de la conformité des produits relativement à votre commande est obligatoire lors de la réception du ou des colis et doit être faite devant le livreur. En cas de non-conformité à sa commande ou en cas de produits endommagés ou de défaut apparent, le CLIENT doit refuser le colis. Dans ce cas, le CLIENT devra émarger sur le bon de livraison les raisons de son refus. Dans le cas contraire, où le CLIENT accepte le ou les colis, il accepte alors la conformité de sa commande et le CLIENT concède qu'aucune réclamation ne pourra alors être acceptée ultérieurement.

6. Tout litige sur le rendu couleur est irrecevable si un cromalin ne nous a pas été remis.

7. Nous pouvons livrer en marque blanche à un autre destinataire que le client commanditaire. Dans ce cas, strictement aucune réclamation ne pourra être déposée. En effet, seule la société donneuse d’ordre, qui passe la commande (et donc rempli le cahier des charges techniques), valide nos CGV et peut juger de la conformité du travail reçu. Elle doit donc recevoir le ou les colis en ses locaux pour en juger la conformité par rapport à la commande passée et engager divers échanges avec nos services techniques et commerciaux. 

XI. Droit applicable et juridiction

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison sont soumises au droit français. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci tenteront une résolution amiable, en cas d'échec, elles s'en remettront aux tribunaux du lieu du siège de la société O PUISSANCE 4 qui sont seuls compétents pour tout litige concernant les relations contractuelles. La nullité totale ou partielle ou l’inopposabilité de certaines clauses des présentes conditions générales de vente n’affecte pas la validité des autres clauses.